ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 февраля 2006 г. N 209р

О РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА МЕЖДУ ОАО "РЖД" И ОАО "РАДИОАВИОНИКА"

1. Начальнику Департамента автоматики и телемеханики Кайнову В.М., начальнику Департамента управления капитального строительства Тони О.В., начальнику Департамента инвестиционной деятельности Коломейскому И.Б, начальнику Департамента реализации научно-технических программ Шабалину Н.Г., начальнику Управления экспертизы проектов и смет Лукину Н.И., начальникам железных дорог, директору Российского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института информатизации, автоматизации и связи Косареву А.Б. (по согласованию) объявляется для руководства прилагаемый договор N 7 от 26 января 2006 года между ОАО "РЖД" и ОАО "Радиоавионика".
2. Начальнику Департамента автоматики и телемеханики Кайнову В.М., начальнику Департамента инвестиционной деятельности Коломейскому И.Б., директору Российского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института информатизации, автоматизации и связи Косареву А.Б. (по согласованию) при разработке проектов модернизации средств железнодорожной автоматики и телемеханики (далее - ЖАТ) осуществлять выбор типа микропроцессорной системы только на основе комплексного технико-экономического сравнения вариантов.
3. Начальнику Департамента автоматики и телемеханики Кайнову В.М., начальнику Департамента управления капитального строительства Тони О.В., начальнику Управления экспертизы проектов и смет Лукину Н.И., директору Российского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института информатизации, автоматизации и связи Косареву А.Б. (по согласованию) в срок до 15 февраля 2006 года осуществить пересмотр проектной документации модернизации средств ЖАТ по вновь начинаемым проектам 2006 года с учетом количественных показателей, предусмотренных договором N 7 от 26 января 2006 года между ОАО "РЖД" и ОАО "Радиоавионика".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Вице-президент ОАО "РЖД"
В.А.Гапанович

ДОГОВОР N 7

Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице президента Якунина Владимира Ивановича, действующего на основании устава, и
Открытое акционерное общество "Радиоавионика" (ОАО "Радиоавионика именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Бершадской Татьяны Николаевны, действующего на основании устава, с другой стороны,
при совместном упоминании в дальнейшем именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить Работы по оборудованию микропроцессорной системой электрической централизации стрелок и сигналов на базе управляющего вычислительного комплекса стрелок и сигналов УВК РА (далее - система ЭЦ-ЕМ) и (или) микропроцессорной системой автоматической блокировки с тональными рельсовыми цепями с централизованным размещением оборудования на базе управляющего вычислительного комплекса стрелок и сигналов УВК РА (далее - система АБТЦ-ЕМ) железнодорожных станций и (или) железнодорожных перегонов Заказчика (далее - Объекты).
1.2. Если иное не предусмотрено Дополнительным соглашением, Работы, указанные пункте 1.1 настоящего Договора (далее - Работы), выполняются иждивением Исполнителя из его материалов, его силами и средствами.
Обязанность по обеспечению Работ деталями, конструкциями, программным обеспечением и (или) оборудованием, из которого состоят системы ЭЦ-ЕМ и АБТЦ-EМ, несет Исполнитель.
Исполнитель обязан самостоятельно поставить и установить на Объекты оборудование ПАК ЭЦ-ЕМ/АБТЦ-ЕМ - программно-аппаратный комплекс микропроцессорной электрической централизации стрелок и сигналов - ЭЦ-ЕМ и/или микропроцессорной автоблокировки - АБТЦ-ЕМ на базе УВК РА, включающий: оборудование УВК РА, программное обеспечение, аппаратуру тональных рельсовых цепей, аппаратуру кодирования, систему технической диагностики и мониторинга (СТДМ), автоматизированные рабочие места оперативного персонала (АРМ ДСП, АРМ ШН) и другое оборудование; УЭ ЖАТ - устройство электропитания средств железнодорожной автоматики (ЖАТ) на базе устройств бесперебойного питания (далее вместе именуемые - Оборудование).
1.3. Стороны устанавливают минимальное количество Объектов, которые Заказчик обязан предоставить, а Исполнитель принять для выполнения своих обязательств,) следующих объемах по годам:
- в 2006 году - 16 (Шестнадцать) Объектов,
- в 2007 году - 20 (Двадцать) Объектов,
- в 2008 году - 35 (Тридцать пять) Объектов,
- в 2009 году - 55 (Пятьдесят пять) Объектов,
- в 2010 году - 75 (Семьдесят пять) Объектов
Настоящее условие Договора Стороны признают существенным условием Договора, при отсутствии или изменении которого настоящий Договор вообще не был бы заключен.
Указанное количество Объектов является минимальными и может быть увеличено Заказчиком по согласованию с Исполнителем.
При уменьшении количества Объектов в планируемом году по инициативе Заказчика и с письменного согласия Исполнителя неиспользованные объемы переносятся на следующий календарный год.
1.4. Уточнение объема Работ и количества необходимого Оборудования на каждый год Стороны оформляют в виде Дополнительных соглашений к настоящему Договору и Годовой программы работ, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Дополнительные соглашения к настоящему Договору подписываются Исполнителем и Функциональным заказчиком, определяемым в соответствии с утвержденной инвестиционной программой ОАО "РЖД" или руководством ОАО "РЖД".
Функциональный заказчик - структурное подразделение ОАО "РЖД, выполняющее функции Заказчика по различным инвестиционным программам ОАО "РЖД", обладающее полномочиями от имени Заказчика заключать Дополнительные соглашения к настоящему Договору. Функциональными заказчиками по настоящему Договору могут являться: ДКСС - Дирекция по строительству сетей связи - филиал ОАО "РЖД"; ДКРС - Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта - филиал ОАО "РЖД"; железная дорога - филиал ОАО "РЖД".
1.5. Дополнительное соглашение для целей выполнения Работ может устанавливать обязанность Исполнителя:
1.5.1. Выполнить проектные и изыскательские работы (далее - ПИР), результатом которых является проектно-сметная документация (далее - ПСД) на Работы.
1.5.2. Выполнить строительно-монтажные работы на Объекте.
1.5.3. Адаптировать программное обеспечение ЭЦ-ЕМ/АБТЦ-ЕМ для конкретного Объекта.
1.5.4. Выполнить пуско-наладочные работы на Объекте.
1.5.5. Осуществить комплексные испытания и сдать Объект в эксплуатацию Заказчика.
2.6. Исполнитель выполняет Работы в соответствии с условиями, согласованными Сторонами в Дополнительных соглашениях, и передает результаты Работ в собственность Заказчику.
Результаты Работ должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации и соответствующим государственным стандартам.
Исполнитель обязан передать Заказчику вместе с результатами Работ документацию, обеспечивающую надлежащую эксплуатацию и (или) иное использование Заказчиком результатов Работ.

Статья 2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.11. Совместно с Исполнителем ежегодно в срок до 1 декабря текущего года формировать и утверждать Годовую программу работ на следующий год.
2.1.2 Принять Оборудование и работы, в соответствии с Утвержденной ПСД, переданные Исполнителем, и оплатить их стоимость, в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором и Дополнительными соглашениями к нему.
2.1.3. Обеспечить все необходимые условия для выполнения Исполнителем работ по настоящему Договору и Дополнительным соглашениям к нему.
2.1.4. Осуществлять технический надзор за производством работ.

2.2. Исполнитель обязуется:

2.2.1. Выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами и средствами Работы по установке на Объектах ОАО "РЖД" Оборудования ПАК ЭЦ-ЕМ/АБТЦ-ЕМ и УЭ ЖАТ и сдать Объекты в эксплуатацию в соответствии с настоящим Договором, Дополнительными соглашениями к нему.
2.2.2 Устранять за свой счет в период гарантийного срока недостатки, которые не позволяют обеспечивать нормальную эксплуатацию установленного оборудования ПАР ЕМ/АБТЦ-ЕМ и УЭ ЖАТ.
2.2.3. Осуществлять сервисное обслуживание поставленного Исполнителем Оборудования, сданного в эксплуатацию Заказчику, в соответствии с условиями определяемыми отдельным договором.
2.2.4. До сдачи Объекта в эксплуатацию обучить на Объекте технический персонал Заказчика правилам по обслуживанию, уходу и ремонту всех инженерных систем Объекта и Оборудования, установленного Исполнителем.

Статья 3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ

3.1. Стоимость Работ, выполняемых Исполнителем по настоящему Договору и Дополнительным соглашениям к нему, определяется утвержденной ПСД на каждый Объект, с учетом особенностей, изложенных в настоящей Статье.
3.2. Стоимость ПИР в текущих ценах определяется базисно-индексным методом Базисная цена определяется сметами, составленными по сборникам цен на проектные изыскательские работы. За индекс пересчета базисных цен в текущие принимаются индексы на проектные и изыскательские работы, утвержденные ОАО "РЖД" на дату согласования смет на ПИР.
3.3. Стоимость строительно-монтажных работ в текущих ценах осуществляется базисно-индексным методом. За базу расчета цены принимаются цены по сборнику цен на строительно-монтажные работы. За индекс пересчета базисных цен в текущие принимается индекс пересчета стоимости строительно-монтажных работ на соответствующий период (квартал), утвержденный ОАО "РЖД".
3.4. Порядок определения стоимости Оборудования ПАК ЭЦ-ЕМ/АБТЦ-ЕМ и УЭ ЖАТ представляет собой ежегодную индексацию (в соответствии с индексом цен в промышленности по итогам года, по согласованию Сторон) базовой цены Оборудования и не подлежит изменению в течение всего срока действия настоящего Договора - на период 2006- 2010г.г. Цена Оборудования соответствует уровню цен лота N 12, утвержденных решением конкурсной комиссии ОАО "РЖД" (протокол N 88 от 11.02.05г) принимается за базовую цену на декабрь 2005г. Перечень и цена оборудования ПАК ЭЦ-ЕМ/АБТЦ-ЕМ и УЭ ЖАТ согласовывается Сторонами в Протоколе согласования базовой договорной цены (Приложение к настоящему Договору), являющемся
неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.5. Стоимость работ по адаптации программного обеспечения ЭЦ-ЕМ/АБТЦ-ЕМ осуществляется базисно-индексным методом. Базисная цена определяется сметами, составленными в соответствии с "Расчетом удельной стоимости работ по адаптации ЭЦ-ЕМ на базе УВК РА" и "Расчетом удельной стоимости работ по адаптации АБТЦ-БМ на базе УВК РА", утвержденными ОАО "РЖД". За индекс пересчета базисных цен в текущие принимать индекс на проектные работы, утвержденный ОАО "РЖД" на планируемый год.
3.6. Стоимость пусконаладочных работ определяется базисно-индексным методом. За базу расчета принимаются цены, входящие в состав сметы на конкретный Объект. За индекс пересчета базисных цен в текущие, принимается индекс пересчета стоимости строительно-монтажных работ на соответствующий период (квартал), утвержденный ОАО "РЖД".
3.7. Цена доставки Оборудования определяется по фактическим затратам Исполнителя на основании первичных учетных документов, подтверждающих цену доставки, оплачивается Заказчиком отдельно и возмещается Исполнителю в течение 20-и дней с даты предоставления Исполнителем таких первичных учетных документов.

Статья 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Начальный и окончательный сроки выполнения в полном объеме Работ по установке на Объектах Заказчика Оборудования ПАК ЭЦ-ЕМ/АБТЦ-ЕМ и УЭ ЖАТ и сдаче Объектов в эксплуатацию, а также сроки начала и окончания отдельных этапов Работ определяются Дополнительными соглашениями к настоящему Договору, а также Календарными планами работ, являющимися неотъемлемой частью таких Дополнительных соглашений.
4.2. Сроком начала Работ на каждый год по настоящему Договору являются даты, указанные в соответствующем Дополнительном соглашении и Календарном плане к нему на каждый год.
4.3. Программа работ на текущий год может корректироваться Заказчиком по итогам I полугодия в срок до 1 августа текущего года по согласованию с Исполнителем.
4.4. При нарушении одной из Сторон обязательств, влияющих на определенные настоящим Договором и Дополнительными соглашениями к нему сроки установки Оборудования и окончания Работ, данные сроки могут быть пересмотрены по согласованию Сторон.
4.5. Даты окончания этапов Работ, указанные в Дополнительных соглашениях, а также даты готовности Работ являются исходными для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков поставки и выполнения работ и нарушениях сроков оплаты работ.

Статья 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ОБОРУДОВАНИЕМ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ПАК ЭЦ-ЕМ/АБТЦ-ЕМ и УЭ ЖАТ

5.1. Исполнитель обязуется обеспечить Оборудованием ПАК ЭЦ-ЕМ/АБТЦ-ЕМ и УЭ ЖАТ все Объекты, определенные соответствующими Дополнительными соглашениями к настоящему Договору и Календарными планами к ним, в номенклатуре и количестве, указанных в спецификациях ПСД, по ценам, определенным в пункте 3.4 настоящего Договора.
5.2. Исполнитель по письменному поручению Заказчика обязан обеспечить Оборудованием ПАК ЭЦ-ЕМ/АБТЦ-ЕМ и УЭ ЖАТ Объекты, проектно-сметная документация на которые выполнена другими проектными организациями (по заказу ОАО "РЖД") в соответствии с "Типовыми материалами по проектированию ЭЦ-ЕМ", а также в адрес других Генподрядных организаций, осуществляющих строительно-монтажные работы по заказу ОАО "РЖД", на условиях оговоренных в пункте 5.1 настоящего Договора, с выполнением работ согласно пункту 1.5.4. В таком случае оплата Оборудования осуществляется Заказчиком в течение 30 календарных дней с момента передачи Оборудования, а оплата работ - в соответствии с пунктом 6.4 настоящего Договора.
5.3. При обеспечении Оборудованием Объектов, по которым Исполнитель выполняет функции Генеральной подрядной организации, Исполнитель может осуществлять их обеспечение напольным оборудованием и кабельно-проводниковой продукцией в соответствии со спецификациями, утвержденной ПСД, по согласованным с Заказчиком ценам.
Указанное Оборудование подлежит оплате Заказчиком не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были подписаны акты сдачи - приемки Оборудования.

Статья 6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

6.1 Расчеты по настоящему Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя По согласованию Сторон допускаются и иные формы расчетов.
6.2 Заказчик обязуется предусматривать в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору авансирование в размере до 30% от Стоимости Работ и (или) Оборудования.
6.3. Оплата за выполненные этапы Работ (в том числе ПИР, адаптации ПО, строительно-монтажных и пусконаладочных работ) по настоящему Договору и Дополнительным соглашениям к нему производится Заказчиком в течение 30 календарных дней со дня подписания Сторонами акта выполненных работ
6.4. Окончательный расчет за выполненные Исполнителем работы на отдельном Объекте Заказчик производит не позднее 30 календарных дней после подписания Сторонами акта приемки Объекта.
6.5. Оплата Оборудования осуществляется в порядке, указанном в пунктах 5.2 и 5.3 настоящего Договора. При этом погашение ранее перечисленного аванса согласно пункту 6.2 настоящего Договора, производится при оплате за переданное Оборудование равными долями пропорционально объемам фактически принятого Заказчиком Оборудования.
6.6. Оплата счетов согласующих, специализированных организаций осуществляется Заказчиком при предъявлении подлинных документов, подтверждающих их оплату Исполнителем, в течение 20 календарных дней с момента их предъявления Заказчику. Вышеуказанные суммы в цену Договора не входят.

Статья 7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

7.1. После подписания Акта приемки каждого Объекта приемочной комиссией или товарных накладных на отгруженное Оборудование, Заказчик принимает Объект или Оборудование и несет риск их случайной гибели или повреждения.
7.2. До сдачи Объекта или отгрузки Оборудования Исполнитель несет ответственность за риск случайной гибели или повреждения.

Статья 8. СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

8.1. Исполнитель обязуется заключить договор комплексного страхования строительных рисков и ответственности (в том числе за причинение вреда третьим лицам) при проведении работ на Объектах (далее Договор страхования).
8.2. Исполнитель обязан заключить Договор страхования со страховой компанией, согласованной Заказчиком, по утвержденным Заказчикам ценам, представить Заказчику доказательства заключения Договора страхования (копию страхового полиса), с расшифровкой размера страховой суммы определенной как: цена работ в текущем уровне цен (затраты по главам 1-8 сводного сметного расчета, графы 7 и 8), выполняемых Исполнителем по настоящему Договору, на момент страхования. При этом затраты на страхование не должны превышать 3 % страховой суммы.
8.3. Заказчик возмещает Исполнителю его затраты по уплате страховых взносов ежемесячно равными долями в течение срока, на который заключен договор страхования, на основании выставленных счетов.
8.4. Страхование не освобождает Заказчика и Исполнителя от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

Статья 9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО ВЫПОЛНЕННЫМ РАБОТАМ
И ПЕРЕДАННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Исполнителем по настоящему Договору.
9.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 24 месяца со дня подписания уполномоченными представителями Сторон Акта приемки в эксплуатацию законченного строительством Объекта приемочной комиссией.
9.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
9.4. Указанные в настоящем разделе гарантии Исполнителя действительны при условии соблюдения эксплуатирующей организацией правил эксплуатации Оборудования оговоренных в технических условиях и эксплуатационной документации.
9.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта или нарушения условий эксплуатации Оборудования со стороны третьих лиц или эксплуатирующей организации.
9.6. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных. дефектов Заказчик составляет односторонний акт, имеющий законную силу.

Статья 10. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ПО ДОГОВОРУ

Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов.

Статья 11. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства непредусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Статья 12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием запретительных актов государственных органов.
12.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
12.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
12.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

Статья 13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
13.2. Заказчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Исполнителю:
- за уменьшение объемов Оборудования, указанного в пункте 1.3 настоящего Договора в размере 10% от стоимости недозаказанного Заказчиком количества Оборудования, за исключением случаев согласия Исполнителя на перенос уменьшенных объемов заказа Оборудования с одного на другой календарный год в порядке согласно абзацу 4 пункта 1.3 настоящего Договора;
- за досрочное прекращение, расторжение настоящего Договора по инициативе Заказчика и при отсутствии вины Исполнителя - в размере 10% от стоимости Оборудования, которое должно было быть передано в оставшийся период, если бы Договор не был расторгнут.
13.3. Исполнитель при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:
- за отказ от установки объемов Оборудования, указанного в пункте 1.3 настоящего Договора - в размере 10% от стоимости Оборудования, в отношении установки которого осуществлен отказ;
- за досрочное расторжение настоящего Договора по инициативе Исполнителя и при отсутствии вины Заказчика - в размере 10% от стоимости Оборудования, которое должно было быть передано в оставшийся период, если бы Договор не был расторгнут;
13.4. Применение любой меры ответственности, предусмотренной настоящим Договором, должно сопровождаться направлением претензии (уведомления) с указанием в нем характера нарушения и расчета суммы неустойки, иных санкций. Направление указанного уведомления является обязательным условием. Срок ответа на претензию (уведомление) - 15 календарных дней со дня получения Стороной претензии (уведомления). Указанный срок ответа на претензию не влияет на наступление сроков штрафных санкций оговоренных выше.
13.5. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
13.6. В случае ненадлежащего качества Оборудования и (или) материалов, переданных Заказчиком Исполнителю, Заказчик обязан обеспечить их замену в сроки, согласованные с Исполнителем.
13.7. В случае если Заказчиком было принято решение о приостановке строительства на Объекте или его консервации, Заказчик обязан в 10-тидневный срок до момента приостановки или консервации Объекта уведомить об этом Исполнителя. Исполнитель в день получения уведомления обязан приостановить производство работ на Объекте. Стороны в течение 10-и рабочих дней с даты уведомления составляют акты сверки физических объемов выполненных на момент приостановления работ, а также акты сверок взаиморасчетов. Заказчик обязуется оплатить Исполнителю в полном объеме выполненные до момента приостановки работы, подтвержденные взаимными актами сверок, в 30-дневный срок с момента их приостановки. Также Стороны обязуются, в 10-тидневный срок до момента консервации, согласовать порядок, сроки и цену консервации Объекта и закрепить эти договоренности в Дополнительном соглашении к настоящему Договору, в соответствии с которым Исполнитель в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию Объекта, а Заказчик обязуется оплатить работы по консервации в течение 30 дней с даты консервации.

Статья 14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

14.1. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются Дополнительным соглашением к настоящему Договору.
14.2. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненных Работ и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Исполнитель. В случае, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем условий настоящего Договора или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторонами - обе Стороны поровну.
14.3. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между ними спор в порядке в соответствии с пунктами 14.1  и 14.2 настоящего Договора, то он решается Арбитражным судом в установленном порядке.

Статья 15. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

15.1. Одностороннее расторжение и односторонний отказ от настоящего Договора и Дополнительных соглашений к нему не допустим, за исключением случаев, установленных настоящим Договором.
15.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. При расторжении настоящего Договора по соглашению Сторон выполненные работы передаются Заказчику по актам передачи, производятся сверки взаиморасчетов между Заказчиком и Исполнителем. Исполнитель возвращает Заказчику сумму непогашенного аванса и уплачивает проценты за пользование денежными средствами в размере учетной ставки Банка России, действующей на момент перечисления денежных средств Заказчик выплачивает Исполнителю имеющуюся кредиторскую задолженность.

Статья 16. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

16.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.
Исполнитель не имеет права продавать или передавать проектно-сметную документацию на Объект никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
16.2. Любое уведомление по настоящему Договору дается в письменной форме отправляется заказным письмом получателю по его почтовому адресу Уведомление считается принятым адресатом в день его получения. Для оперативного урегулирования вопросов, изложенных в уведомлении, допускается направление копии уведомления телексом, факсимильным сообщением, письмом по электронной почте.
16.3. Обо всех изменениях юридического и почтового адресов, номеров телефонов факсов, платежных реквизитов и т.п. Стороны обязаны извещать друг друга в письменной форме в трехдневный срок. При отсутствии таких сообщений письменные уведомления и требования, направленные Сторонами друг другу, отправляются по адресам, указанным в настоящем Договоре и считаются доставленными, даже если адресат по этому адресу более не находится.
16.4. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, на территории которых ведется строительство Объекта.
16.5. При производстве Оборудования ПАК ЭЦ-ЕМ/АБТЦ-ЕМ Исполнитель обязуется размещать заказы на производство релейно-контактного оборудования на заводах ОАО "ЭЛТЕЗА".
16.6. По Техническому заданию Заказчика Исполнитель обеспечивает доработку (за свой счет или за счет Заказчика, что определяется соглашением Сторон) Оборудования ПАК ЭЦ-ЕМ/АБТЦ/ЕМ в связи с выходом новых государственных, отраслевых или европейских стандартов на Системы МПЦ.
16.7. Отношения Сторон по сервисному обслуживанию постового Оборудования ПАК ЭЦ-ЕМ/АБТЦ-ЕМ и УЭ ЖАТ, сданного в эксплуатацию, оформляются отдельным договором.
16.8. Отношения Сторон по обучению оперативного персонала Заказчика правилам пользования и эксплуатации Оборудования ПАК ЭЦ-ЕМ/АБТЦ-ЕМ и УЭ ЖАТ оформляется отдельным договором
16.9. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2010 года.

Статья 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

К настоящему Договору прилагается Приложение "Протокол согласования базовой договорной цены на оборудование ПАК ЭЦ-ЕМ/АБТЦ-ЕМ", являющееся его неотъемлемой частью настоящего Договора.

Статья 18. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И
ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:             Открытое акционерное общество
"Российские железные дороги"
107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2
ИНН 7708503727, КПП 770801001,
ОКАТО 45286565000, ОКПО 00083262,
ОКОНХ 51114, БИК 044525562,
р/с 40702810800004183001 в
ОАО "ТрансКредитБанк", г. Москва,
к/с 30101810600000000562

ИСПОЛНИТЕЛЬ:          Открытое акционерное общество
"Радиоавионика"
190005, г Санкт-Петербург, Троицкий пр Д.4-Б
ИНН 7809015518, КПП 782601001
ОКОНХ 95130, 14772, ОКПО 27465454
р/с 40702810100010000045
в филиале ООО "ПРОМСЕРВИСБАНК",
г. Санкт-Петербург
к/с 30101810600000000744
БИК 044030744

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ                         ОТ ЗАКАЗЧИКА

Генеральный директор                   Президент ОАО "РЖД"
ОАО "Радиоавионика"
Г.Н.Бершадская                         В.И.Якунин

Приложение
к Договору N 7
от 26 января 2006 г.

Протокол согласования базовой договорной цены на оборудование
ПАК ЭЦ-ЕМ/АБТЦ-ЕМ

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ                         ОТ ЗАКАЗЧИКА

Генеральный директор                   Президент ОАО "РЖД"
ОАО "Радиоавионика"                    В.И.Якунин
Г.Н. Бершадская